Аукцион в электронной форме (электронный Аукцион)

АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН)

РАЗДЕЛ 1. Общие условия проведения электронного аукциона

Общие положения

Законодательное регулирование

Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), а также иным законодательством, регулирующим отношения, связанные с осуществлением закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение электронного аукциона регулируется настоящей Документацией об электронном аукционе.

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)

Для формирования цены контракта и расчетов по нему с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) применяется денежная единица Российской Федерации – рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта

Иностранные организации, а также физические лица, не являющиеся резидентами Российской Федерации, могут заключать контракт в иностранной валюте, однако, исполнение по контракту будет производиться в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте, для чего причитающаяся сумма в рублях определяется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.

Требования к участникам электронного аукциона

1.4.1. Участником электронного аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Участник электронного аукциона должен соответствовать следующим требованиям:

а) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

б) в отношении участника электронного аукциона – юридического лица не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании данного участника электронного аукциона – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

в) деятельность участника электронного аукциона не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;

г) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

д) отсутствие у участника электронного аукциона- физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

е) обладание участником электронного аукциона исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

ж) отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников электронного аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

з)не является офшорной компанией;

и) отсутствие у участника электронного аукциона - юридического лица, в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке, привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

к) отсутствие у участника электронного аукциона ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

1.4.2. В случае, если заказчиком установлены дополнительные требования к участникам электронного аукциона в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, такие требования указываются в Техническом задании электронного аукциона.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.

Участник электронного аукциона формирует заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с требованиями Федерального закона, типовой формой заявки на участие в электронном аукционе, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.11.2019 № 1401 «О типовых формах заявок на участие
в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах,
требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой
документации о закупке и внесении изменения в дополнительные
требования к операторам электронных площадок, операторам
специализированных электронных площадок и функционированию
электронных площадок, специализированных электронных площадок» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2019 № 1401), регламентом электронной торговой площадки и настоящей Документацией об электронном аукционе.

1.5.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

РАЗДЕЛ 2.

Техническое задание электронного аукциона

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснения
1.	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)
2.	Регистрационный номер электронного аукциона	№ АЭ-0498/20
3.	Наименование объекта закупки	Выполнение работ по устройству ограждения на территории Ленинского административного округа города Тюмени
4.	Идентификационный код закупки	203720310751372030100100760014211244
5.	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	www.sberbank-ast.ru
6.	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)	Закупка осуществляется у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
7.	Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона	Не предусмотрены
8.	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в соответствии со статьей 14 Федерального закона	Не предусмотрены
9.	Осуществление закупки в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 Федерального закона	Не установлено

Информация о заказчике

10. Наименование заказчика Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по благоустройству Ленинского административного округа города Тюмени»  11. Место нахождения 625027 г. Тюмень, улица Мельникайте,74 12. Почтовый адрес 625027 г. Тюмень, улица Мельникайте,74 13. Адрес электронной почты [email protected] 14. Номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика. Янабаева Юлия Ташмухаметовна Телефон: 8 (3452) 20-24-61 15. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, информация о должностном лице, ответственном за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта Руководитель контрактной службы - заместитель директора МКУ «Служба заказчика ЛАО г. Тюмени» Махарашвили Илья Малхазович Работник контрактной службы, ответственный за заключение муниципального контракта – начальник юридического отдела МКУ «Служба заказчика ЛАО г. Тюмени» Янабаева Юлия Ташмухаметовна.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Контракт заключен в соответствии с условиями документации об электронном аукционе на выполнение работ по устройству ограждения на территории Ленинского административного округа города Тюмени № АЭ-0498/20, заявкой Подрядчика и по цене, предложенной Подрядчиком.

1.2. Согласно Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству ограждения на территории Ленинского административного округа города Тюмени согласно расчету стоимости выполнения работ (Приложение №1 к Контракту) (далее - Работы), и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.3. Работы, выполняемые по Контракту, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

1.5. Объем выполняемых работ указан в Приложении №1 к Контракту.

1.6. Подрядчик обязан выполнить работы лично, без привлечения сторонних организаций.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За ненадлежащее исполнение Заказчиком, неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

8.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от условий Контракта.

Подрядчик несет ответственность за качество выполненных Работ в течение гарантийного срока в соответствии с Разделом 7 Контракта и обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока недостатки своими силами и за свой счет в течение установленного в Разделе 7 Контракта срока.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф.  

Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042):

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 10.6 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в абзаце втором настоящего пункта Контракта.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской федерации от 30.08.2017 № 1042 в размере 1% цены Контракта, но не более 5 000 рублей и не менее 1 000 рублей.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей(включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей(включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.8. В случае если невозможно применить положения пункта 2.8 Контракта об удержании суммы неустойки (штрафа, пени) из суммы подлежащей оплате за поставленный Товар, взыскание неустойки (штрафа, пени) осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. Обязательство Подрядчика по оплате неустойки (штрафа, пени) прекращается полностью зачетом встречного однородного требования Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени) на основании статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. Оплата неустойки (штрафа, пени) осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.8 Контракта.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем электронного аукциона (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, составляет ____% начальной (максимальной) цены контракта/цены контракта:

8.14.1. в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

8.14.2. в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

 

                    9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 2 (двух) рабочих дней со дня возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия с приложением возможных доказательств возникновения таких обстоятельств.

В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию Контракта одной из Сторон в сроки, установленные статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, эта Сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня.

При этом течение установленных статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая Сторона обязана уведомить другую Сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

9.2. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы ведет к аннулированию прав соответствующей Стороны ссылаться на них в будущем.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы, указанные в пункте 9.1 Контракта, продолжают действовать более 30 дней Стороны вправе расторгнуть Контракт по взаимному соглашению Сторон. В случае расторжения Контракта ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения неполученных доходов.

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

10.1. Контрактом предусмотрено обеспечение исполнения Контракта в размере _____________ руб., что составляет 20% от цены Контракта.

 10.2. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в пункте 10.1 Контракта, что составляет _____________ руб., или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в пункте 10.1 Контракта.

Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе.

10.3. Контрактом предусмотрено обеспечение гарантийных обязательств в размере 8 034,76 рублей, что составляет 0,9 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

10.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.5. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, (в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта), осуществляется в течение 15 дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающего факт исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

Возврат части денежных средств в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ, производится в течение 15 дней по заявлению Подрядчика, на банковский счет, указанный в Контракте.

Возврат денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 15 дней со дня окончания гарантийного срока, предусмотренного разделом 7 Контракта, путем перечисления денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Поставщика

10.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

       13.1. По всем иным вопросам, не урегулированным в Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

13.2. Письма, уведомления, иные документы, которые одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, также будут иметь юридическую силу для целей исполнения обязательств по Контракту при соблюдении следующих условий:

 13.2.1. Составлены в письменной форме и подписаны руководителем или уполномоченным руководителем лицом;

 13.2.2. Направляются и принимаются по электронной почте по адресам: со стороны Поставщика ___________; со стороны Заказчика ____________.

 13.3. Контракт составлен на ______ листах.

 13.4. Приложения являются неотъемлемой частью Контракта:

- Приложение №1 «Расчет стоимости выполнения работ».

 

АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН)

РАЗДЕЛ 1. Общие условия проведения электронного аукциона

Общие положения