Государственный контракт № 4/56-19

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 4/56-19

 

Санкт-Петербург                                                                                       «27» мая 2019 года

 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса», (сокращенно СПб ГКУ «Управление заказчика»), действующее от имени Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хорунжей Светланы Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Герц Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Греценера Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам открытого конкурса в электронной форме, Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме для закупки № 0372200006919000035
от «06» мая 2019 г. №ППИ1, Протокол признания участника уклонившимся от заключения контракта от «14» мая 2019г. №ППУ1, идентификационный код закупки из позиции плана-графика 192784001491878380100100780010000414, заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

 

Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика в соответствии с Адресной инвестиционной программой, предусмотренной Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2018 № 711-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», осуществить сбор исходных данных, выполнить инженерные изыскания, разработать проектную, рабочую, сметную документации (далее – работы, проектная документация) по объекту: «Проектирование строительства электрических сетей и устройств наружного освещения улиц: ул. Школьная, пос. Шушары» (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к настоящему контракту), определяющим объем и содержание работ, условиями контракта, Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему контракту), Расчетом начальной (максимальной) цены контракта (Приложение №2 к настоящему контракту), определяющими цену работ и сроки их выполнения, а также требованиями, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

1.3. Результатом выполненной работы по настоящему контракту является проектная, рабочая документация и результаты инженерных изысканий, имеющие положительные заключения государственной экспертизы.

 

Срок выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему контракту: с даты заключения контракта.

2.2. Конечный срок выполнения и сдачи работ, в т.ч. получение положительных заключений государственной экспертизы: не позднее «30» сентября 2020 года.

2.3. Сроки выполнения работ (начальный, конечный, сроки начала, окончания промежуточных сроков) по настоящему контракту определяются сторонами в «Календарном плане выполнения работ» (Приложение № 3 к настоящему контракту) и «Детальном графике производства работ» (Приложение № 4 к настоящему контракту).

За нарушение сроков выполнения работ, установленных в «Календарном плане выполнения работ» и «Детальном графике производства работ» (начальный, конечный, сроки начала, окончания промежуточных сроков) в соответствии с разделом 6 настоящего контракта предусмотрена ответственность Подрядчика.

2.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения государственного контракта Подрядчик, используя Календарный план выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему контракту), составляет и передает Заказчику «Детальный график производства работ», с указанием сроков выполнения работ, разделов проектной, рабочей документации, не меняя при этом начальный и конечный сроки, указанные в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему контракту).

Детальный график производства работ предоставляется Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе в соответствии с формой, установленной Приложением № 4 к настоящему государственному контракту, при этом Подрядчиком может быть произведено более детальное разделение по видам и срокам выполнения работ, нежели предусмотрено формой, установленной Приложением № 4 к настоящему государственному контракту.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней производит проверку предоставленного Подрядчиком детального графика производства работ, в случае отсутствия замечаний направляет в адрес Подрядчика проект дополнительного соглашения о согласовании детального графика производства работ, в случае наличия замечаний направляет их Подрядчику. Общий срок согласования детального графика производства работ с учетом устранения всех замечаний Заказчика не может превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику детального графика производства работ в порядке, установленном в абзаце 2 настоящего пункта. В случае не устранения Подрядчиком замечаний в течение указанного срока Заказчик вправе в одностороннем порядке установить Подрядчику сроки выполнения отдельных этапов работ.

 

Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Осуществлять в течение всего периода (срока) выполнения работ контроль за ходом и качеством выполняемых проектных работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.2. Передать Подрядчику исходные данные, необходимые для разработки проектной документации, указанные в п. 11 Задания на проектирование (Приложение №1 к настоящему контракту).

4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, которые ухудшают или могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков в разработанной документации, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок для их устранения.

4.1.4. При получении от Подрядчика уведомления в случае, указанном в п. 4.2.12. настоящего контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.

4.1.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата.

4.1.6. Обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

4.1.7. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной проектной, рабочей документации или выполненных изыскательских работ.

4.1.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней произвести проверку представленного Подрядчиком в соответствии с пп. 2.4, 4.2.24 настоящего контракта Детального графика производства работ. В случае отсутствия замечаний направить в адрес Подрядчика проект дополнительного соглашения о согласовании Детального графика производства работ, в случае наличия замечаний направить их Подрядчику, установив срок для их устранения. В случае не устранения Подрядчиком замечаний в течение указанного Заказчиком срока Заказчик направляет Подрядчику для подписания Детальный график производства работ, составленный Заказчиком в одностороннем порядке.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по форме, в объеме и сроки, содержащихся в требовании Заказчика.

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, Заданием на проектирование (Приложение №1 к настоящему контракту) и иными исходными данными.

Надлежащим исполнением обязательств Подрядчика признается выполнение всех работ по настоящему контракту в сроки и в объеме, определенном Заданием на проектирование (Приложение №1 к настоящему контракту), Календарным планом выполнения работ (Приложение №3 к настоящему контракту) и Детальным графиком производства работ (Приложение №4 к настоящему контракту).

Надлежащее выполнение Подрядчиком работ по контракту по разработке проектной, рабочей документации подтверждается положительными заключениями государственной экспертизы, полученными в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга и подписанным сторонами Актом сдачи-приемки проектной продукции. 

4.2.3. Приступить к исполнению обязательств и завершить работу в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, получить исходные данные, технические условия, необходимые согласования для выполнения работ.

4.2.5. Согласовывать с Заказчиком и уполномоченными государственными и иными лицами отчет по имущественно-правовой инвентаризации, технические отчеты по инженерным изысканиям, проектную, рабочую документацию.

4.2.6. Получить положительные заключения государственной экспертизы проектной, рабочей документации и результатов инженерных изысканий, а также заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта.

4.2.7. При необходимости разработать проект планировки и проект межевания территории.

4.2.8. При необходимости оформить земельно-правовые отношения на период проектирования.

4.2.9. Предусмотреть в проектной, рабочей документации использование строительных материалов, конструкций и оборудования, имеющих сертификаты, подтверждающих их безопасность и соответствие техническим и экологическим требованиям.

4.2.10. Согласовать с Заказчиком включение импортного оборудования в проектную, рабочую документацию в порядке, установленном в Задании на проектирование (Приложение №1 к настоящему контракту).

4.2.11. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную, рабочую документацию, если они не противоречат условиям контракта, действующему законодательству и нормативным актам Российской Федерации.

4.2.12. Немедленно письменно предупредить Заказчика об обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.13. Соблюдать сроки выполнения работ, установленные Календарным планом выполнения работ (Приложение №3 к настоящему контракту) и Детальным графиком производства работ (Приложение №4 к настоящему контракту), требования действующего законодательства к качеству выполняемых работ, нести ответственность, установленную контрактом и действующим законодательством.

4.2.14. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

4.2.15. Передать Заказчику готовую проектную, рабочую документацию и/или результаты иных выполненных по настоящему контракту работ в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего контракта.

4.2.16. Возместить в полном объеме убытки, причиненные Заказчику вследствие недостатков выполненных работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной, рабочей документации, в том числе вызванные действиями субподрядчиков и других исполнителей, привлеченных к исполнению настоящего контракта.

4.2.17. Своими силами и за свой счет устранять в установленные Заказчиком сроки дефекты, допущенные по его вине в разработанной проектной, рабочей документации независимо от срока их обнаружения, без права на продление предусмотренных по настоящему контракту сроков выполнения работ. Наличие дефектов в переданной Заказчику проектной, рабочей документации может устанавливаться Заказчиком и/или иными контролирующими и эксплуатирующими организациями в течение всего срока проектирования, строительства и эксплуатации Объекта.

4.2.18. В случае выявления недостатков в инженерных изысканиях, проектной, рабочей документации и иной документации, предоставляемой Подрядчиком, в период после получения положительного заключения государственной экспертизы, включая период строительства и сдачи Объекта в эксплуатацию, Подрядчик обязан устранить все замечания их по письменному требованию в установленный Заказчиком срок, а также предоставить документацию с устраненными замечаниями в бумажном виде и на электронном носителе.

4.2.19. Привлекать для выполнения работ субподрядные организации, соответствующие требованиям законодательства (наличие свидетельств, лицензий, разрешений и т.п.).

4.2.20. Выполнять за счет собственных средств работы, неучтенные Расчетом начальной (максимальной) цены контракта (Приложение №2 к настоящему контракту), но предусмотренные разрешительной документацией и Заданием на проектирование.

4.2.21. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению строительных работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком проектной документации.

4.2.22. Не передавать результаты работ третьим лицам без согласия Заказчика.

С даты приемки выполненной работы исключительные права на результаты выполненной работы принадлежат субъекту Российской Федерации, от имени которого выступает Заказчик.

4.2.23. Осуществлять работы по настоящему контракту на основании выписки из реестра членов саморегулируемой организации № 349-СРО-П-099 от 19.04.2019г., выданной
Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами.

В случае прекращения членства в саморегулируемой организации Подрядчик обязуется предоставить новую выписку, подтверждающую его членство в саморегулируемой организации, в срок не позднее, чем 5 (пять) рабочих дней с момента прекращения членства в саморегулируемой организации. В случае непредставления документа в указанный срок, стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего контракта в полном объеме в указанные сроки.

4.2.24. В сроки, установленные в п. 2.4. настоящего контракта передать Заказчику на утверждение Детальный график производства работ. В случае наличия замечаний Заказчика устранить их в установленный Заказчиком срок. В случае не устранения замечаний Заказчика подписать Детальный график производства работ, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Требовать полного и надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

4.3.2. Вправе отказаться от исполнения контракта по основаниям предусмотренным настоящим контрактом.

4.3.3. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим контрактом.

4.3.4. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.

4.3.5. Осуществлять контроль за ходом и качеством работ, порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.6. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта.

4.3.7. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

4.3.8. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика, а также требовать уплаты неустойки по основаниям, предусмотренным в разделе 6 настоящего контракта.

4.3.9. Заказчик вправе требовать, а Подрядчик обязан заключить с Заказчиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения Заказчиком контракта на выполнение строительно-монтажных работ на объекте, указанном в п.1.1. настоящего контракта, государственный контракт на осуществление авторского надзора за строительством до его завершения и приемки объекта Приемочной комиссией.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему контракту при условии полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств, не допуская предъявления выполненных работ к оплате сверх лимитов финансирования.

 

НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается равным одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 3 % от цены контракта.[1]

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы 1 000 (одна тысяча) рублей.^[2]

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1 000 (одна тысяча) рублей. ^[3]

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается и устанавливается в виде фиксированной суммы 166 817 (сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот семнадцать) рублей 04 копейки.^[4]

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.10. Рассчитанные в соответствии с п.п. 6.3., 6.4., 6.6., 6.7. настоящего контракта денежные суммы уплачиваются Подрядчиком по указанным Заказчиком реквизитам Комитета финансов Санкт-Петербурга не позднее десяти дней с даты поступления требования Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени).

6.11. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об уплате в бюджет Санкт-Петербурга неустойки (штрафа, пени) не позднее следующего за датой платежа рабочего дня.

6.12. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательства по настоящему контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Подрядчика от полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

6.14. Заказчик вправе, руководствуясь ст. ст. 308, 313 ГК РФ, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, установленных контрактом исполнить обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга, путем подписания сторонами Акта о зачете встречных требований.

В этом случае начисление по исполнению денежного обязательства по настоящему контракту производится на основании Акта сдачи – приемки проектной продукции, содержащего сведения об исполнении обязательства Подрядчиком, включая сумму неустойки (штрафов, пени).

Оплата выполненных работ по контракту будет осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пени), при условии перечисления Заказчиком в установленном порядке неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафов, пени) в соответствии с условиями контракта. При этом уменьшения цены контракта не происходит.

6.15. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта за действия субподрядчиков которых он привлек к выполнению работ.

6.16. В обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту Подрядчик предоставил банковскую гарантию № 1337738 от 22.05.2019г., выданную АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА».

Размер обеспечения составляет 166 817 (сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот семнадцать) рублей 04 копейки.

Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в ч.3 ст. 96 Закона №44-ФЗ способов определяется Подрядчиком самостоятельно.

6.17. Подрядчик обязан обеспечить наличие и действительность надлежащего обеспечения исполнения обязательств по контракту.

6.18. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту.

Подрядчик предоставляет иное надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту в случае отзыва лицензии у банка-гаранта, выдавшего банковскую гарантию в обеспечении исполнения настоящего контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты публикации сообщения об отзыве лицензии на осуществление банковских операций в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.19. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 2 (два) месяца.

6.20. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (ч.3 ст.45 Федерального закона РФ от 05.04.2013г. №44-ФЗ).

 6.21. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

6.22. Порядок обращения взыскания на обеспечение исполнения обязательств по контракту определяется в соответствии с действующим законодательством, с учетом выбранного Подрядчиком способа обеспечения. 

6.23. В случае, если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта избрано внесение денежных средств, при ненадлежащем исполнении или неисполнении обязательств по контракту требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд, внесенные денежные средства остаются у Заказчика.

6.24. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему контракту в полном объеме возврат обеспечения исполнения контракта в виде денежных средств производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного обращения Подрядчика.

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к настоящему контракту) и условиями настоящего контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных государственными стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при передаче выполненных работ, а также в процессе эксплуатации Объекта.

7.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Задания на проектирование (Приложение №1 к настоящему контракту).

7.3. В случае обнаружения недостатков (дефектов) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном для направления уведомлений п.11.6 настоящего контракта.

7.4. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют Акт выявленных недостатков (дефектов) (далее - Акт) с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения. Акт оформляется в двух экземплярах в присутствии представителя(ей) Подрядчика. При отказе Подрядчика (представителя) в получении Акта, в Акт вносится запись об отказе получения, а сам Акт считается переданным. Заказчик вправе привлечь к участию в составлении Акта представителя (ей) организации выполняющей строительно-монтажные работы, иных заинтересованных лиц.

7.5. В случае уклонения Подрядчика от составления Акта в установленный срок Заказчик вправе составить его в одностороннем порядке и передать оформленный Акт Подрядчику, либо привлечь независимого эксперта, все расходы по услугам которого, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме и оплачиваются за счет средств Подрядчика.

7.6. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика, уплатив штраф в соответствии с пп.6.3., 6.4. настоящего контракта.

В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ, в установленный срок, Заказчик вправе устранить их самостоятельно или привлечь для устранения третьих лиц с возмещением расходов на их устранение за счет Подрядчика.

 

Срок ДЕЙСТВИя контракта

9.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее «20» декабря 2020 года.

Контракт подлежит внесению в Реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее Реестр контрактов). Срок исполнения предусмотренных контрактом обязательств по финансированию выполненных работ не может наступить ранее обязательного включения контракта в Реестр контрактов.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта в следующих случаях:

- в случае если Подрядчик не приступил к исполнению настоящего контракта в сроки, установленные контрактом, либо выполняет работу с нарушением сроков (этапов) выполнения работ, равно как и в случае нарушения, Подрядчиком общего (конечного) срока выполнения и сдачи работ, более чем на 30 (тридцать) дней;

-в случае если недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены или являются существенными и неустранимыми;

- в случаях прекращения членства в саморегулируемой организации и невыполнения Подрядчиком требований п. 4.2.23. настоящего контракта;

-в случае отсутствия надлежащего обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту;

 -принятия в установленном порядке решения о ликвидации Подрядчика или применения арбитражным судом в отношении Подрядчика процедур банкротства;

 -административного приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Указанные в настоящем пункте обстоятельства, являющиеся основанием для одностороннего отказа от исполнения обязательств по контракту, признаются сторонами существенным нарушением условий контракта.

9.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик, и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе http://zakupki.gov.ru и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчику, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте.

При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте http://zakupki.gov.ru решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

в случае если Подрядчику на момент принятия Заказчиком решения о расторжении контракта по основаниям, указанным в пункте 9.3., выставлены претензии с расчетом штрафных санкций, то Подрядчик обязан уплатить все неустойки (штрафы, пени).

 

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

-не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

 

 

Прочие условия

11.1. Каждая из Сторон в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения настоящего контракта обязана предоставить другой Стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой Стороной в целях исполнения настоящего контракта, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением контракта (далее – Представитель), с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), а также контактном номере телефона с приложением оригиналов доверенностей.

11.2. Сведения, известные уполномоченному Представителю Стороны, считаются известными Стороне.

11.3. Исключительные права на результаты выполненных по настоящему контракту проектных и изыскательских работ с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки проектной продукции принадлежат Санкт-Петербургу в лице Заказчика.

11.4. Споры, которые могут возникнуть между сторонами при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. При не достижении соглашения, спор передается заинтересованной стороной на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.5. Документы, переданные по факсимильной связи, по электронной почте с подтверждением адресата в их получении признаются сторонами действительными.

11.6. Срок для ответов на письма сторонами устанавливается не более 30 календарных дней.

11.7. Изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.8. Стороны обязаны в течение 5 (рабочих) дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

11.9. Представители Подрядчика обязаны принимать участие в проводимых Заказчиком совещаниях по обсуждению вопросов, связанных с исполнением обязательств по настоящему контракту и с исполнением обязательств, возникших при строительстве (реконструкции) объекта, реализуемой на основе проектной документации, изготовленной Подрядчиком. А также обязаны предоставлять необходимую информацию на бумажном носителе и (или) в электронном виде в объеме, необходимом для проведения совещаний.

11.10. Работники Подрядчика должны соответствовать требованиям, установленным трудовым. Градостроительным законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы.

11.11. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

11.12. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 экземпляр – для Заказчика, 1 экземпляр – для Подрядчика.

11.13. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – Задание на проектирование.

Приложение № 2 – Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Приложение № 3 – Календарный план выпо<