Муниципальный контракт № 0106300004119000078-50-19

Муниципальный контракт № 0106300004119000078-50-19

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог на территории муниципального образования "Беломорское городское поселение" Республики Карелия в период с III квартала 2019 года по II квартал 2021 года

г. Беломорск                                                                                                                                         «___» сентября 2019г.

Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» от имени муниципального образования «Беломорское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» Филипповой Надежды Иннокентьевны, действующей на основании распоряжения администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» от 19.04.2019 года №31/4 «О частичном делегировании полномочий главы администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» заместителю главы администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район», с одной стороны, и Закрытое акционерное общество "Беломорская передвижная механизированная колонна", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Садукова Сергея Александровича действующего(ей) на основании Устава, с другой стороны, вместе по настоящему муниципальному контракту именуемые Стороны, на основании результатов определения подрядчика путем проведения электронного аукциона, извещение №0106300004119000078, ИКЗ 19 3 1011000653 101101001 1005 008 4211 244, протокол Комиссии Заказчика от «30» августа 2019 года №144, заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

Предмет контракта.

1.1. Подрядчик обязан выполнить работы по зимнему и летнему содержанию дорог на территории муниципального образования "Беломорское городское поселение" Республики Карелия в период с III квартала 2019 года по II квартал 2021 года (далее так же – работы, Объект) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Сметной документацией (Приложение №2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта, и в срок, установленный настоящим Контрактом, а Заказчик принять и оплатить вышеуказанные работы.

1.2. Согласованные в Контракте объемы работ и стоимость работ являются окончательными и изменению не подлежат, за исключением случаев, указанных в Контракте.

1.3. Существенными условиями Контракта для Сторон являются условия, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе: цена, сроки, качество работ, сроки предоставления гарантий качества работ, надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту в период действия Контракта.

Обязанности Сторон.

3.1. Права и обязанности Подрядчика:

3.1.1. Обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), Сметной документацией (Приложение №2).

3.1.2. При необходимости самостоятельно согласовывать с органами надзора, ГИБДД, владельцами коммуникаций и другими заинтересованными организациями порядок ведения работ на объекте и обеспечивать его соблюдение.

3.1.3. Для осуществления контроля качества, хода выполнения работ, оперативной связи, а также участия в сдаче выполненных работ обязан в течение 5 рабочих дней с момента заключения Контракта уведомить Заказчика в письменной форме о лице(ах), уполномоченном(ых) взаимодействовать с Заказчиком в ходе исполнения настоящего Контракта, с указанием номеров контактных телефонов и официального адреса электронной почты Подрядчика.

3.1.4. Подрядчик, не зарегистрированный на территории муниципального образования "Беломорский муниципальный район", в случае если фактический срок работ составляет более одного месяца, обеспечивает перечисление налога на доходы физических лиц по реквизитам муниципального образования, на территории которого производились работы.

3.1.5. Обязан по требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком, устранить своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, допущенные по вине Подрядчика и выявленные при приемке выполненных работ и в течение гарантийного срока эксплуатации.

3.1.6. При выполнении работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан устранить дефекты своими силами в срок, не более трех дней с момента получения уведомления от Заказчика в том числе в устной форме.

3.1.7. Обязан не менее чем за три рабочих дня уведомить Заказчика о дате предполагаемой сдачи работ.

3.1.8. Обязан приступать к выполнению последующих работ по Контракту только после приёмки скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или его представителя в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её за свой счёт.

3.1.9. Обязан своими силами и средствами поставить все необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование, обеспечить охрану в процессе выполнения своих контрактных обязательств. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

3.1.10. Обязан проводить по требованию Заказчика, с участием Заказчика, необходимые испытания, проверки выполненных работ и качества используемых при выполнении работ материалов. При необходимости, привлекать для проведения испытаний сторонние организации, имеющие соответствующие разрешительные документы.

3.1.11. Обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а так же требований безопасности дорожного движения во время проведения работ, пожарной безопасности и охраны труда. Разработать в соответствии с Приложением В к ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» проект информационного аншлага (паспорта объекта), согласовать с Заказчиком и установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ.

3.1.12. В случае обильного ночного снегопада обязан обеспечить расчистку от снега дорог первой очереди уборки и мостов (согласно Приложения №1) к 07:30 часам (время МСК).

3.1.13. Обязан осуществлять ежедневные надзорные функции по выявлению фактов неудовлетворительного состояния Объектов, и всех структурных элементов с последующим принятием соответствующих мер. При выявлении (обнаружении) недостатков принимать меры к устранению таких недостатков в срок не более 1 календарного дня и информировать об этом Заказчика.

3.1.14. Обязан безвозмездно выполнять в установленный срок предписания ОГИБДД ОМВД России по Беломорскому району и требования (уведомления) Заказчика, а также в трехдневный срок отчитаться об их выполнении.

3.1.15. При возникновении ситуаций, угрожающих безопасности дорожного движения, (повреждение покрытия проезжей части - просадка, выбоина, провал, залитие (подтопление) проезжей части, паводок, открытые крышки колодцев, авария, сброс груза на проезжую часть, чрезвычайные происшествия, стихийное бедствие и других обстоятельств) Подрядчик обязан безвозмездно незамедлительно проводить необходимые мероприятия:

- по ограждению опасных участков (с выставлением соответствующих дорожных знаков);

- по изменению (при необходимости) маршрутов движения транспорта (в части объезда препятствия движению);

- по временному закрытию (при необходимости) дорог или отдельных участков;

- незамедлительно приступать к устранению аварийной ситуации

3.1.16. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает иное лицо.

3.1.17. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями нормативных документов, предъявляемыми к выполнению данного вида работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе актов об охране окружающей среды и безопасности проведения работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством РФ.

3.1.18. Обязан обеспечивать ежедневное заполнение Журнала производства работ (прошитого и скрепленного печатями Заказчика и Подрядчика) с указанием наименования объекта, видов и объемов выполненных работ.

3.1.19. С момента начала выполнения работ и до их завершения надлежащим образом вести исполнительную документацию по учёту выполненных работ «Журнал учёта выполненных работ» (форма № КС-6а)

3.1.20. Подрядчик, в соответствии со Сборником форм исполнительной производственно-технической документации при ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, утвержденным распоряжением Минтранса России от 23.05.2002 № ИС-478-р, осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком.

3.1.21. Обязан обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

3.1.22. До начала работ разработать в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» схему организации движения и ограждению мест производства работ, согласовать ее с Заказчиком и проинформировать ГИБДД МВД России.

3.1.23. Подрядчик вправе привлекать к исполнению Контракта соисполнителей (субподрядчиков). Соисполнители (субподрядчики) должны соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, на которые они будут привлечены. При этом ответственность за результаты работ, выполненных соисполнителями (субподрядчиками) несет Подрядчик.

3.1.24. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в движении на обслуживаемом участке Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и организует работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производит указанные работы в кратчайшие сроки (в течение суток с момента возникновения перерывов в движении) за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчик информирует об этом Заказчика и в дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения третьим лицам.

3.1.25. Сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов обязан организовать в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правил благоустройства территории муниципального образования «Беломорское городское поселение», утвержденных Решением VI сессии IV созыва Совета Беломорского городского поселения от 27.12.2018 г. № 26, а также иными требованиями законодательства РФ.

3.1.26. Для компенсации расходов, связанных со сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов обязан предоставить документы, удостоверяющие факт сдачи отходов на объект размещения или утилизации отходов с указанием:

1) наименования объекта, с которого вывозятся отходы, дату отправления;

2) наименование(-я) организации (-ий) осуществившей (-ших) работы, связанные со сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

3) класс опасности и количество отходов (куб. м);

4) вид и код отходов;

5) кто отправил отходы (должность, фамилия, подпись).

3.1.27. Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами на Объекте, выступает собственником и образователем отходов, осуществляет расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет риски, связанные с деятельностью по образованию отходов, разрабатывает Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласовывает его в Росприроднадзоре и получает лимиты на образование отходов от своего имени.

3.1.28. Своевременно предоставлять информацию и документы о ходе исполнения своих обязательств, в том числе копии документов, подтверждающих соответствие выполняемых работ требованиям контракта и законодательства Российской Федерации, а также информацию о сложностях, возникающих при исполнении контракта, в том числе по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе.

3.1.29. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает иное лицо. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком, за причинение вреда третьим лицами и /или их имуществу, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного, ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, или вреда, причиненного работниками Подрядчика в процессе выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.1.30. Подрядчик, в связи с исполнением обязательств по Контракту, обязан за свой счет предусмотреть все необходимые мероприятия для предотвращения нанесения ущерба Объекту Контракта, имуществу третьих лиц, а также возможное предотвращение от несчастных случаев в течение всего срока выполнения работ на месте производства работ (на Объекте). Подрядчик несет полную ответственность за любые возможные повреждения, возникшие по его вине и нанесенные Объекту, имуществу третьих лиц, за все несчастные случаи на Объекте, и расходы по компенсации, возникшие в связи с этим ущербом в течение всего времени производства работ, за исключением форс-мажорных обстоятельств.

3.1.31. По согласованию с Заказчиком вправе сдать работы досрочно.

3.1.32. вправе в период действия настоящего Контракта прекращать полномочия своих представителей, указанных в п. 3.1.2 настоящего Контракта, назначать новых представителей. При этом Подрядчик направляет Заказчику в 3-хдневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное письмо.

3.1.33. Если Подрядчиком выбран способ обеспечения исполнения контракта предоставлением банковской гарантии, то Подрядчик в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п. 6.6 настоящего Контракта.

3.1.34. Обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств, в порядке и сроки, предусмотренные ч. 11.18 настоящего Контракта, к дате приемки-сдачи результатов выполненных работ, в случае если требование к гарантии качества работ установлено в разделе 5 настоящего Контракта.

3.1.35. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона 44-ФЗ.

3.1.36. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

3.1.37. В случае если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе исполнения настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, с момента предъявления таких документов Подрядчику.

3.1.38. Прочие права и обязанности Сторон указаны в Контракте, в том числе в Техническом задании.

3.2. Права и обязанности Заказчика:

3.3. Обязан обеспечить приемку выполненных работ, в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом.

3.4. При возникновении претензий по качеству выполненных работ обязан вызвать представителя Подрядчика для совместной приемки в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

3.5. Обязан обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Контракта.

3.6. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.7. Вправе требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств по контракту.

3.8. Вправе самостоятельно без согласия Подрядчика поручить третьему лицу осуществление контроля и надзора за выполнением работ и принятие решений во взаимоотношениях с Подрядчиком.

3.9. Вправе отдавать распоряжения через своего представителя о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих требуемый уровень качества.

3.10. Вправе требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.

3.11. Заказчик имеет право в период действия настоящего Контракта прекращать полномочия своих представителей, указанных в п. 10.6 настоящего Контракта, назначать новых представителей. При этом Заказчик направляет Подрядчику в 3-хдневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное письмо.

3.12. Представители Заказчика имеют право:

- давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий Контракта (проектной, сметной документации) и приложений к нему, нормативно-технических документов.

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонта;

- производить соответствующие записи в журналы производства работ на Объекте.

3.13. Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактам за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

Ответственность Сторон.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и составляет 5 000,00 рублей.

а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 5 000,00 руб. в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы (наводнения, забастовки, диверсии, запретные меры органов государственной власти), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные Контрактом сроки, а также по причинам, независящим от Сторон, за которые ни одна из Сторон не отвечает или по вине другой Стороны. В этом случае Сторона обязана в 10-дневный срок с момента их возникновения письменно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по Контракту и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия Контракта, либо об изменении условий Контракта. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный Сторонами.

Разрешение споров.

7.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10-ти дней от даты получения претензии.

7.3. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Карелия.

Срок действия Контракта.

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента направления оператором электронной площадки Подрядчику настоящего Контракта, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, и действует до 01 сентября 2021 года, в части оплаты до полного исполнения обязательств.

9.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

Прочие условия.

10.1. Отношения Сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством РФ.

10.2. Настоящий Контракт заключается по итогам электронного аукциона в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

10.3. При изменении у одной из Сторон юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности, эта Сторона в 10-дневный срок обязана письменно известить об этом другую Сторону.

10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Контракту третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны

10.5. Интересы Подрядчика при выполнении Контракта представляет руководитель Подрядчика, действующий на основании Устава, либо уполномоченный представитель Подрядчика, действующий на основании доверенности (направляется в адрес Заказчика одновременно с информацией согласно п. 3.1.2 настоящего контракта).

10.6. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях в составах уполномоченных представителей с приложением документов, подтверждающих полномочия данных лиц. Изменения в составе уполномоченных представителей не освобождают Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.7. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства работ, который постоянно находится на Объекте.

10.8. Заказчик назначает своего представителя для контроля за сроками и качеством выполненных работ: Шитов Александр Эдуардович (81437) 54627, адрес электронной почты [email protected] (с обязательным указанием в теме сообщения ФИО уполномоченного представителя по контракту).

10.9. Сроки (периоды) выполнения работ: начало: со дня заключения муниципального контракта; окончание: до 30 июня 2021 года.

10.1. Место выполнения работ: Российская Федерация, Карелия Респ, Беломорский р-н, на территории муниципального образования "Беломорское городское поселение" (согласно технического задания).

Приложение №1

к муниципальному контракту № 0106300004119000078-50-19

от «____» сентября 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог на территории муниципального образования "Беломорское городское поселение" Республики Карелия в период с III квартала 2019 года по II квартал 2021 года

Сроки (периоды) выполнения работ: начало: с даты заключения муниципального контракта; окончание: до 30 июня 2021 года.

Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки:

1. «Согласно Методическим рекомендациям по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, зимнее содержание - работы и мероприятия по защите дороги в зимний период от снежных отложений, заносов и лавин, очистке от снега, предупреждению образования и ликвидации зимней скользкости и борьбе с наледями.» (приняты и введены в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис.). Расчистку дорог от выпадающего или приносимого к дороге снега следует производить на полную ширину земляного полотна, а ликвидацию зимней скользкости на ширину проезжей части и краевых укрепительных полос.

Работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме в соответствии с настоящим Контрактом, Техническим заданием, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами, ГОСТом Р 50597-2017 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст), СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», Распоряжением Минтранса РФ от 16 июня 2003 г. N ОС-548-р "Об утверждении ОДМ "Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах", ОДМ "Методика испытания противогололедных материалов" и ОДН 218.2.027-2003 "Требования к противогололедным материалам", ОДМ 218.5.001-2008 "Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега", ОДМ. 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», а также иными нормами и правилами согласно действующему законодательству РФ.

Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.

2. Выезд снегоуборочной техники должен производиться в зависимости от погодно-климатических условий, согласно действующим нормативным документам, а также может, осуществляться по заявке (письменной или устной) представителя Заказчика.

3. Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных дорог с учетом их транспортно-эксплуатационных характеристик не более 5 часов (зимней скользкости - с момента ее обнаружения до полной ликвидации, а окончание снегоочистки - с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ).

4. Работы по борьбе с зимней скользкостью должны обеспечивать транспортно-эксплуатационное состояние дорог, удовлетворяющее требованиям ГОСТ Р 50597-2017, и соответствовать заданному уровню содержания.

Для выполнения этих требований должны осуществляться следующие мероприятия:

- Патрульная очистка дорог от снега автомобилями с плужками

- Распределение (россыпь) противогололедных материалов.

- Очистка проезжей части и обочин от снега и наледи

- Профилирование дорог, содержащихся под слоем уплотненного снега (наката).

- Очистка обочин, площадок для отдыха, съездов, остановочных пунктов общественного транспорта, и площадок для стоянки и остановки транспортных средств, уборка снежных валов тракторами с прямыми или универсальными отвалами (складирование снега на обочинах не допускается).

- Установка и снятие указательных вех над искусственными сооружениями и на опасных участках дорог.

- Ликвидация зимней скользкости автомобильных дорог, остановочных пунктах, площадках для стоянки и остановки транспортных средств.

- Удаление снежного наката.

- Вывоз убранного снега с территории Беломорского городского поселения

- Обслуживание и ремонт дорожных знаков.

 В первую очередь работы необходимо проводить на участках, где больше всего возможно возникновение аварийных ситуаций: на подъемах и спусках с большими уклонами, в пределах населенных пунктов, на кривых малого радиуса, участках с ограниченной видимостью, в пределах автобусных остановок, на пересечениях в одном уровне и подходах к ним и во всех других местах, где особенно часто может требоваться экстренное торможение.

5. Все материалы, используемые для производства работ, должны быть качественными, безопасными в использовании на соответствующих объектах. Материалы, которые будут использоваться при производстве работ также, должны соответствовать СНиПам, СанПиНам, Техническим условиям, ГОСТам, в том числе: ГОСТ Р 50597-2017. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. Минтранс РФ, 2003 г. Инструкции по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. ВСН 8-89; ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности; ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технические условия; ГОСТ 450-77. Кальций хлористый технический. Технические условия; ГОСТ 7759-73. Магний хлористый технический (Бишофит); Методике испытаний противогололедных материалов. Минтранс РФ, 2003.

Все материалы, подлежащие обязательной сертификации, должны сопровождаться документами - сертификатами, паспортами и другими документами, подтверждающими их качество и безопасность, которые предоставляются при подписа