УТВЕРЖДАЮ:
Директор БУК «Сямженский Районный Центр Культуры»
_______________ О.Т.Клопова
«12» февраля 2019 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации Сямженского муниципального района
_______________ Н.Н.Иванов
«12» февраля 2019 г.
документация ОБ электронном АУКЦИОНе
Ремонт дома культуры с благоустройством территории в с.Сямжа (ремонт помещений здания)
с. Сямжа
2019 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Документация об аукционе в электронной форме содержит:
I. Информационная карта.
II. Техническое задание
III. Проект контракта.
IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
I. Информационная карта
№ п/п
Наименование пункта
Содержание пункта
1.
Используемый способ определения поставщика
Электронный аукцион
2.
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.sberbank-ast.ru.
Идентификационный код закупки
19335160033073516010010009001412000
Сведения о заказчике, уполномоченном органе
3.
Заказчик
БУК «Сямженский Районный Центр Культуры»
4.
Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика
Место нахождения/почтовый адрес: 162220, Вологодская обл., с. Сямжа ул.Советская,д.10 (81752) 21395
Адрес электронной почты: [email protected]
5.
Ответственное должностное лицо заказчика
Клопова Ольга Тодиковна
6.
Уполномоченный орган
Администрация Сямженского муниципального района
Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона уполномоченного органа
Место нахождения/почтовый адрес: 162220, Вологодская обл., с. Сямжа ул.Румянцева, д.20
Номер контактного телефона: 8(81752) 2-12-30,2-17-78
Адрес электронной почты: [email protected]
Краткое изложение условий контракта
6.
Наименование объекта закупки (предмет контракта)
Ремонт дома культуры с благоустройством территории в с.Сямжа (ремонт помещений здания)
7.
Описание объекта закупки
Указано в разделе II «Описание объекта закупки» («Техническое задание») документации об электронном аукционе
8.
Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ установленным заказчиком требованиям
Максимальные и (или) минимальные значения показателей товаров, используемых при выполнении работ, а также значения их показателей, которые не могут изменяться, установлены в пункте 2 раздела II Техническое задание документации об электронном аукционе
9.
Объем выполняемых работ
В соответствии с требованиями раздела II «Описание объекта закупки» («Техническое задание») документации об электронном аукционе
10.
Сроки выполнения работ
с даты подписания контракта до 31 июля 2019г.
11.
Место выполнения работ
Вологодская обл., Сямженский район, с.Сямжа, ул.Советская,10
12.
Начальная (максимальная) цена контракта, рублей
2357606 рубля 00 копеек
13.
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками
Указано в разделе IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
16.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
Не применяется
Требования к участникам закупки
17.
Требования к участникам закупки
1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
6) участник закупки не является офшорной компанией;
7) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
8) требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;
18.
Ограничение участия в определении поставщика
Участниками закупки могут являться только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации (в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон)
Участниками закупки могут являться только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации
20.
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств
не установлено
Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе
24.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:
1. Согласие участника такого аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работ и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки)
2. Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в разделе II «Техническое задание» документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.
Примечание: при формировании первой части заявки на участие в аукционе, ознакомьтесь с инструкцией по ее заполнению, изложенной в пункте 26 настоящего раздела документации об аукционе.
25.
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию, в т.ч. исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участником аукциона
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
2) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
4) декларацию о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям;
26.
Требования к составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению
1. Для участия в электронном аукционе участник такого аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки на участие в электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.
3. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.
4. Заявка на участие в электронном аукционе должна быть написана на русском языке.
5. Заполнение заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом функционирования электронной площадки.
Инструкция:
1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
2. Заявка на участие в электронном аукционе должна быть написана на русском языке. Указания на товарный знак (при наличии), предлагаемого для использования при выполнении работ товара, могут быть на любом ином языке.
3. В случаях предусмотренных Законом, с учетом требований, установленных документацией об аукционе к содержанию первой части заявки на участие в аукционе, предоставление конкретных показателей предлагаемого для поставки или для использования при выполнении работ, оказании услуг товара, соответствующих значениям эквивалентности либо значениям, установленным документацией об аукционе, осуществляется следующим образом.
В случае указания в документации об аукционе используемых для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара показателей, значения которых не могут изменяться, участник закупки, обязан указать такие показатели без изменений.
В случае указания в документации об аукционе максимальных и (или) минимальных значений показателей товара, участник закупки, обязан указать конкретные показатели товара, содержащие единственное значение, позволяющее определить соответствие потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара.
В случае указания в документации об аукционе максимальных и минимальных значений показателей товара с союзом «или», участник закупки, обязан указать конкретные показатели товара, содержащие единственное значение, позволяющее определить соответствие потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара.
4. При заполнении заявки участнику закупки следует использовать общепринятые обозначения и наименования; избегать формулировок, допускающих неоднозначное толкование.
5. Указания на товарный знак, в случаях установленных Законом и требованиями к содержанию первой части заявки на участие в аукционе, должно осуществляться следующим способом.
Каждое указание на товарный знак должно содержаться в отдельной строке (графе, пункте, столбце, ячейке) с пояснением (названием), сообщающем о характере указываемых сведений.
Каждое указание на товарный знак должно позволять идентифицировать принадлежность каждого из указываемых сведений о товаре к товарному знаку.
Вид выполнения работ
Ремонт
1.3.
Заказчик
БУК «Сямженский Районный Центр Культуры»
1.4.
Источник финансирования
средства районного бюджета
1.5
Перечень документации
1.Ведомость объемов работ
2. Локальный сметный расчет
1.6.
Характеристика объекта
Здание БУК «Сямженский Районный Центр Культуры» расположенное по адресу: с. Сямжа ул. Советская д.10.
Здание: двухэтажное кирпичное, 1960 года постройки.
Кровля из оцинкованной стали по деревянным стропилам. Наружная отделка: штукатурка.
Площадь здания – 864,8 м2, высота - 7,55 м, объем – 5434 м3.
1.10.
Исходные данные и условия необходимые для выполнения работ
Сведения о выполняемых строительно-монтажных работах:
Виды и объемы работ, являющихся объектом закупки (предметом контракта), указаны в дефектной ведомости, которая является неотъемлемой частью Описания объекта закупки и размещается на сайте отдельным файлом с наименованием «дефектная ведомость».
В случае, если дефектная ведомость содержит ссылки на товарные знаки, участнику закупки необходимо учитывать формулировку "или эквивалент" и рассматривать исключительно технические характеристики товара.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в области строительства в Российской Федерации.
2.3
Технические требования при выполнении работ
Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям:
-СП 48.13330.2011 «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; -СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой);
-СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменением N 1)
-ПУЭ (Правила устройства электроустановок);
-СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1);
-СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».
2.4.
Требования к материалам и оборудованию, применяемым для производства работ
Материалы, применяемые для производства работ – в соответствии с ведомостью объемов работ и локальным сметным расчетом, Описанием объекта закупки. При производстве работ подрядчик обязан иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы.
2.5.
Требования к безопасности выполняемых работ
Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»,
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
2.6
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий
Срок гарантии на результат выполненных работ составляет 3 (Три) года с даты подписания последнего акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Сторонами и лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии). Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по контракту.
Срок предоставления гарантии качества на материалы – в соответствии со сроками, установленными производителем, а при отсутствии установленного срока - не менее 12 месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы, оборудование и комплектующие.
Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ, в соответствии с Описанием объекта закупки, условиями Контракта, действующими нормами, государственным стандартам, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.
Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации объекта или его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.
В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов (недостатков) выполненных работ, Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика. Для составления акта, фиксирующего дефекты и согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
2.7
Заключительные работы
С момента завершения работ подрядчик производит генеральную уборку объекта выполнения работ, вывозит за пределы объекта выполнения работ принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
2.9.
Требования к энергоэффективности товаров, работ и услуг
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности здания и соблюдать следующие нормативные документы (с последующими изменениями):
-Федеральный закон №261-ФЗ от 23 ноября 2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление правительства РФ от 31.12.2009г №1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Участникам аукциона рекомендуется произвести выезд на объект и ознакомится с предстоящими объемами работ, а так же условиями производства работ.
2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ установленным Заказчиком требованиям.
Максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ товара, используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности
№ п/п
Наименование товара, используемого при выполнении работ
Показатель товара, используемого при выполнении работ
Ед. измерения показателя
(при наличии)
Значения показателей
Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (заполняются участником размещения заказа)
Товарный знак (при его наличии, заполняется участником размещения заказа)
Значение показателя, которое может изменяться
Значение показателя,
которое не может изменяться
Минимальное значение
показателя
Максимальное значение
показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Кабель силовой
Количество жил
шт
3
Сечение жилы
мм2
1,5
Материал жилы
медь
Материал изоляции и оболочки
Поливинилхлоридный пластика пониженной горючести
Условное обозначение
ВВГнг
2
Кабель силовой
Количество жил
шт
2
Сечение жилы
мм2
2,5
Материал жилы
медь
Материал изоляции и оболочки
Поливинилхлоридный пластика пониженной горючести
3
Щит распределительный
Тип
Щит распределительный для систем электроснабжения
Тип установки
Навесной
Материал
Металлический
Степень защиты от пыли и влаги
IP
54
4
Автоматический, электрический выключатель
Тип
Автоматический выключатель в модульном исполнении
Номинальный ток
А
16
Номинальное напряжение
В
230
Степень защиты
IP
20
Максимальное сечение подключаемого кабеля
мм2
25
Соответствие ГОСТ Р 50345-99
Соответствует
5
Трубы ПВХ
материал
Поливинилхлоридные
диаметр
мм
25
6
Светильник светодиодный
описание
Встраиваемый светильник с зеркальной экранирующей решеткой с светодиодными лампами
тип
Светодиодный
мощность
Вт
4*18
4*36
Класс защиты
I
Защита от пыли и влаги
IP
20
7
Светильник настенный
мощность
W
8
Класс защиты
IP
54
цвет
белый
группа
светодиодные
8
Выключатель
наименование
Для включения и выключения нагрузки
Количество клавиш
шт
2
Напряжение
В
220
Номинальный ток
А
16
Цвет
белый
Тип зажима жил кабеля
Винтовой
Вид проводки
открытая
ГОСТ
Р 51324.1-2012 соответствие
9
Розетка
Назначение
Для подключения бытовых приборов
тип
Штепсельная, накладная
напряжение
В
220
Номинальный ток
А
16
Степень защиты
IP
54
Тип зажима жил кабеля
винтовой
Материал розетки
полимер
10
Балки перекрытия
Описание
Балки антисептированные из цельной древесины с двумя черепными брусками
Материал
дерево
Сечение
мм
150х130
175х130
Длина
м
3,0
4,9
11
Доски половые
Описание
Доски обрезные
Длина
м
4,0
6,5
толщина
мм
36
40
12
Решетка радиаторная
Материал
Пластик ПВХ
размер
мм
120х60
цвет
По согласованию с Заказчиком
13
Уголок
материал
Пластик ПВХ
размер
мм
70*70
цвет
белый
14
Доски половые
Описание
Доски со шпунтом и гребнем антисептированные
материал
дерево
Длина
м
4,0
6,5
толщина
мм
35
40
15
Краска
описание
Должна быть не токсична, пожаровзрывобезопасна, безвредна для здоровья и окру
2019-08-07
106
