Общая стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Цена настоящего договора, с учетом коэффициента аукционного снижения ________ составляет _________________________ (__________________________) рублей _______________ копеек., в том числе НДС __________________ руб. (____________________).

4.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в безналичной форме в соответствии с утвержденным финансированием, по мере поступления средств на лицевые счета

4.3. Оплата за выполненные работы осуществляется на основании локальных смет Заказчика с учётом коэффициента снижения. При этом Подрядчиком предоставляется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма № КС-2), составленная на основании локальных смет Заказчика с учётом коэффициента снижения.

4.4. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ, работающим по упрощенной системе налогообложения, являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС–3), прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма КС-2), составленные на основании локальных смет Заказчика (Приложение № 1 к Техническому заданию) с учетом коэффициента снижения, коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены Договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене Договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС на основании письма Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 29.12.2009 № ИУП – 7715/09 «О порядке расчетов с победителями конкурсов, аукционов и запросов котировок, не являющихся плательщиками НДС» и акта сдачи-приемки работ.

4.5. В качестве стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам, следует принимать фактическую стоимость данных затрат по документально подтвержденным сведениям Подрядчика по Договору, но не выше стоимости, принятой в смете Договора.

4.6. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется исходя из стоимости, определяемой в соответствии с подпунктами 3, 4, 5 пункта 4 раздела 1 Технического задания, но не более стоимости, указанной в пункте 4.1 Договора и в сметной документации, являющейся Приложением № 1 к Техническому заданию.

4.7. Авансирование выполняемых работ не предусмотрено.

 

Порядок выполнения работ

     5.1. Работы, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме,  выполняются в соответствии с локальными сметами Заказчика и проектной документацией (Приложения № 1, 2, 3 к Техническому заданию).

     5.2. Перечень нормативных документов, регламентирующих качество выполнения строительных и монтажных работ, методы испытаний и контроля качества строительных материалов, изделий и конструкций, схемы операционного контроля качества основных видов строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ приведены в 8-м Издании «Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ» (Санкт-Петербургское отделение общероссийского общественного фонда «Центр качества строительства», г. Санкт-Петербург, ООО «Типография Правда 1906», 2008г.).

     5.3. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

   5.4. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в сметах Заказчика. Для получения соответствующего согласования на стадии выполнения работ Подрядчику необходимо представить Заказчику соответствующие паспорта и сертификаты предлагаемого эквивалента.

     5.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Договора.

     5.6. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

    5.7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

    5.8. Постоянно вести журнал учета выполненных работ, календарный план выполнения работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.

5.9. По окончании работ при приемке и вводе в эксплуатацию объекта Подрядчик обязан подготовить исполнительную документацию в соответствии с ТСН 12-316-2002
г. Санкт-Петербурга.

5.10. По завершении всех работ Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

  5.11. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, назначает проведение рабочей (приемочной) комиссии и приступает к приемке результата выполненных работ в присутствии представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района».

  5.12. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется Актом, подписанным обеими сторонами.

  5.13. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок по объекту.

 5.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

   5.15. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

   5.16. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

   5.17. При производстве работ по замене оконных блоков необходимо сохранить существующее расстекление.

    5.18. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания приемочной комиссией акта приемки выполненных работ.

   5.20. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подряд­чиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон (ст. 741 ГК РФ).

  5.21. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.

Ответственность сторон.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. При просрочке выполнения работ и иных обязательств по договору, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 1% от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, до момента фактического исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору.

6.3. В случае нарушения сроков выполнения работ и иных обязательств, Заказчик имеет право при подписании акта сдачи-приемки выполненных работ отразить в документе, что Договор исполнен с задержкой, сумму штрафных санкции (неустойка) начисленных за каждый день просрочки в соответствии с п.6.2. настоящего Договора. Оплата по Договору будет сокращена на сумму штрафных санкций.

6.4. При выявлении Заказчиком невыполнения работ, а также выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены работы, по которой выявлены нарушения, в случае если Подрядчик не выполнит работы надлежащего качества в срок 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Заказчика.

6.5. Уплата неустойки (штраф, пени) за нарушение договорных обязательств производится Подрядчиком на основании письменной претензии Заказчика.

6.6. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по договору в натуре.

6.7. Истечение срока договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия договора, а также от ответственности за его нарушение.

6.8. В случае отказа от исполнения договора Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены договора.

6.9. В случае любого из перечисленных нарушений по договору Заказчик вправе взыскать сумму пени и штрафных санкций с обеспечения исполнения договора.

Прочие условия.

7.1. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

1. Форс-мажорные обстоятельства.

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано такими непредвиденными обстоятельствами как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, препятствующие выполнению контракта, имевшие место после его заключения.

Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки, выдаваемые Заказчику и Подрядчику органом местного самоуправления либо органом, на который в данной местности возложено оперативное руководство на период действия чрезвычайных обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана в течение 3 рабочих дней письменно известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств.

1. Изменение и расторжение договора.

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в соответствии с 94-ФЗ и гражданским законодательством в случаях:

- при существенном нарушении условий Договора Подрядчиком;

- при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ;

- при выявлении существенных недостатков в выполненных работах, относительно которых был установлен разумный срок для их безвозмездного устранения, но по истечение которого они остались не устраненными;

- неисполнение Подрядчиком обязательных требований закона, иных правовых актов или условий Договора;

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны сторонами и внесены в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешать претензионным путем в порядке досудебного разбирательства: посредством переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

10.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны передают спор на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Срок действия договора.

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, не позднее 20.12.2013 г.

11.2. Договор подлежит обязательной регистрации в Реестре государственных контрактов Санкт-Петербурга.

12. Заключительные положения.

12.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой Стороны, указанному в разделе 12 настоящего Договора. Уведомление вступает в силу после доставки или в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступила позднее.

12.2. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются обеими Сторонами и скрепляются печатями.

12.3. Стороны обязаны в течение 3-х дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факса и банковских реквизитов

12.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12.5. Обеспечение исполнения договора составляет 133 360 руб. 80 коп. (сто тридцать три тысячи триста шестьдесят рублей 80 копеек), представлено в виде _______________________________________________________________________.

 

12.6. Приложения к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Локальная смета № 1

Приложение № 2 – Проектная документация (прилагается отдельным файлом)

Приложение № 3 – Календарный план