ДокументациИ об ОТКРЫТОМ аукционе

ЗАДАНИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ ГОС. КОНТРАКТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Раздел образовательные ресурсы кафедры Информационного права и правоведения

УТВЕРЖДАЮ Главный врач   _________ В.А.Романенко   «_22_» ___апреля_ 2013 г.

 

 

ТОМ 3

ДокументациИ об ОТКРЫТОМ аукционе

В электронной форме

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В электронной форме для субъектов малого предпринимательства на право заключения

Государственного контракта Санкт-Петербурга

НА поставку канцелярских товаров

ДЛя Спб гбуз «Городская больница №8»

ДЛЯ НУЖД санкт-петербурга в 2013 году

Проект ГОСУДАРСТВЕННого КОНТРАКТа санкт-петербурга

 

Государственный контракт Санкт‑Петербурга № 106

на поставку канцелярских товаров

Санкт - Петербург «__22__» __апреля___ 2013г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 8» (СПб ГБУЗ «Городская больница № 8») в лице главного врача Романенко Валентины Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ЗАО «Остров-М» в лице Генерального директора Самойлова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Государственный контракт Санкт‑Петербурга (далее – Контракт) о нижеследующем:

 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом государственного контракта Санкт-Петербурга является поставка канцелярских товаров для СПб ГБУЗ «Городская больница № 8» для нужд Санкт‑Петербурга в 2013 году.

1.2. Основанием заключения настоящего Контракта является признание Поставщика победителем закупки продукции путем проведения открытого аукциона в электронной форме для субъектов малого предпринимательства (протокол комиссии _№16355840070_ ) по размещению государственного заказа Санкт-Петербурга № SBR11011 /2от «15» апреля 2013 г.)

1.3. По настоящему Контракту Поставщик обязуется осуществить поставку канцелярских товаров (далее – Товар) для Заказчика, а Заказчик обязуется обеспечить оплату Товара, предусмотренного настоящим Контрактом. Ассортимент, количество и цена Товара определяются в Приложении №1 к настоящему Контракту.

 

Стоимость ПОСТАВКИ ТОВАРА.

ФОРМА, СРОКИ и ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. Стоимость поставки товара по настоящему Контракту составляет: 98376,52 (девяносто восемь тысяч триста семьдесят шесть рублей пятьдесят две копейки), в том числе НДС 15006,63 (пятнадцать тысяч шесть рублей шестьдесят три копейки).

2.2. Стоимость подлежащих поставке товаров является твердой на весь период исполнения Контракта и определяется согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту.

Стоимость Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Изменение стоимости Контракта и объема поставляемых товаров, являющихся предметом настоящего Контракта, возможно только в случаях и порядке, предусмотренных частью 6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) и пункта п.8 настоящего Контракта. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются в порядке, установленном частью 6 статьи 9 Закона.

Изменение объема поставляемых товаров оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту. Дополнительное соглашение заключается в установленном порядке и подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и в единых реестрах государственного заказа Санкт‑Петербурга в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт‑Петербурга.

2.3. Оплата производится Заказчиком по факту поставки Товара по безналичному расчету на основании предъявленных Поставщиком счетов-фактур, товарных накладных и акта приемки-передачи товара в течение 15(пятнадцати) банковских дней..

2.4.Авансирование подлежащего поставке Товара не предусматривается

 

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1.Поставщик производит доставку Товара непосредственно по адресу, указанному в заказе, а также выгрузку Товара в соответствующее помещение Заказчика.

5.2. Поставка Товара Поставщиком производится в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту) в дни предварительно согласованные с Заказчиком.

5.3. Права на Товар переходят к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки товара Поставщиком и Заказчиком.

5.4. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ в соответствующем помещении Заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

5.5. Заказчик должен принять Товар и оформить документы на полученный Товар по наименованию, количеству, комплектности, объему и качеству.

5.6. Документы на Товар (счет, товарно‑транспортная накладная, счет-фактура) Заказчик получает при получении Товара.

5.7. Условия Контракта являются обязательными для исполнения Сторонами.

СВЕДЕНИЯ О ТОВАРАХ.

ТРЕБОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА.

6.1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

6.1.1. Качество поставляемого товара должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов РФ.

6.1.2. При исполнении настоящего Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем Контракте. В этом случае оформляется дополнительное соглашение к Контракту, которое заключается в установленном порядке и подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и в единых реестрах государственного заказа Санкт‑Петербурга в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт‑Петербурга.

6.1.3. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие товара: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество товара; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» («Собрание законодательства РФ», 14.12.2009, №50, ст. 6096).

6.1.4. При поставке товара Поставщиком должна быть обеспечена безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»).

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

6.1.5. Во время поставки товара Поставщик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопас­ности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

6.2. Требования к размерам, упаковке товара:

6.2.1. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.

6.2.2. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

6.2.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6.2.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо‑разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

6.2.5. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет в течение 1 (одного) дня после дня поставки товаров.

6.3. Требование обеспечения гарантии поставщика на товар:

6.3.1.Поставщик одновременно с поставкой товара обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств Поставщика на поставляемый товар, в размере 4915,04 руб.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств на поставляемый товар (обеспечение гарантии поставщика на товар) предоставляется в форме, установленной частью 19 статьи 41.12 Закона для обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств на поставляемый товар из указанных способов определяется Поставщиком самостоятельно.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. Заказчик обязан:

8.1.1. Направлять Поставщику заказ на поставку Товара в соответствии
с п. 4.1.1 настоящего Контракта;

8.1.2. Обеспечить Поставщику оплату поставленных Товаров на условиях настоящего Контракта.

8.1.3. Письменно извещать Исполнителя об изменениях бухгалтерских реквизитов, наименований, адресов и ответственных лиц Заказчика.

8.1.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не позднее 30 дней с момента возникновения соответствующего права требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафов, пеней) путем направления Поставщику уведомления об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном порядке.

8.1.5. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

8.1.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

8.2. Заказчик вправе:

8.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

8.2.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

8.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

8.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

8.2.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов.

8.2.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок Заказчика.

8.2.7. При изменении потребности в Товарах на поставку которых заключен настоящий Контракт, в соответствии с частью 6 статьи 9 Закона, по согласованию с Поставщиком, изменить не более чем на 10% количество всех предусмотренных настоящим контрактом товаров. При изменении количества таких товаров Заказчик вносит изменения в стоимость контракта в установленном Законом порядке.

8.2.8. Одновременно с финансовым отчетом Поставщика запрашивать финансовые отчеты субпоставщиков с приложением всех первичных документов.

8.3. Поставщик обязан:

8.3.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта.

8.3.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.3.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

8.3.4. Подписать акт сдачи-приемки Товара.

8.3.5. Передать Заказчику надлежащим образом оформленные документы:

- накладные;

- счета-фактуры

8.3.6. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе перечисленные в пункте 6.1.3, в пункте 10 настоящего Контракта.

8.3.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

8.4. Поставщик вправе:

8.4.1. Требовать оплаты в соответствии с условиями настоящего Контракта в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту в соответствии с актом (-ами) приемки поставленных Товаров, подписанным Заказчиком и Поставщиком в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.

8.4.2. Осуществить досрочную отгрузку Товара по согласованию с Заказчиком и на основании Заказа Заказчика.

8.4.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

 

Нарушения обязательств

9.1 Заказчик и Поставщик несут ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнения обстоятельств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

9.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.2. Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в пятидневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.

9.4. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, Поставщик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

9.4.1. В случае нарушения срока начала поставки Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, по вине Поставщика, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% процента от стоимости Контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока начала поставки Товара, до фактического исполнения обязательств;

9.4.2. В случае нарушения срока окончания поставки Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, по вине Поставщика, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости Контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока окончания поставки Товара, до фактического исполнения обязательств;

9.4.3. При задержке предоставления Поставщиком акта сдачи-приемки Товара, или представлении недостоверной и/или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату поставленных Поставщиком Товаров до устранения Поставщиком допущенных нарушений.

9.4.4. В случае поставки некачественных товаров Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости поставленных некачественных товаров, определенной в соответствии со Спецификацией поставляемых товаров (Приложение №1 к настоящему Контракту), за каждый день с момента направления Поставщику такого уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков товаров (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, либо замене некачественного товара товаром надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков товаров ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков товара/приемки Заказчиком качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего качества).

В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 20% (двадцати процентов) от стоимости таких товаров за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования товара / приемки Заказчиком товара, поставленного взамен некомплектного товара).

Оплата неустойки не освобождает Поставщика от замены некачественного и/или доукомплектованного Товара. Поставка качественного и/или доукомплектованного Товара производится Поставщиком за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком.

9.4.5. В случае однократного нарушения Поставщиком условий Контракта (пункты 6.1.3, 6.3.1, 8.3.2, 8.3.3 настоящего Контракта), Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Поставщика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Поставщиком, а в случае отказа Поставщика от подписи – в одностороннем порядке.

В случае неустранения Поставщиком в течение 10 дней выявленных нарушений, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) от стоимости Товара, поставленного с нарушениями.

При повторном нарушении Поставщиком указанных требований Контракта, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 2% (двух процентов) от стоимости Товара, поставленного с нарушениями.

9.4.6. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Поставщиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт‑Петербурга.

9.4.7. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств в натуре.

9.4.8.Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

9.5. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.6. Заказчик (при условии согласования с главным распорядителем бюджетных средств – администрацией Красногвардейского района Санкт-Петербурга) вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий настоящего Контракта:

- если Поставщик в течение 10 дней начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока начала поставки Товара, не приступил к поставке Товара;

- если Поставщик в течение 10 дней начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока окончания поставки Товара, не осуществил поставку Товара;

- если отступления Поставщика от условий выполнения обязательств по Контракту в установленные Заказчиком сроки не были устранены Поставщиком, либо являются существенными и неустранимыми;

- при систематическом нарушении Поставщиком условий пункта _8_ Контракта (поставке Товаров ненадлежащего качества);

Под систематическим нарушением понимается нарушение условий Контракта более трех раз в течение срока действия Контракта.

- в случае не подтверждения подлинности документов, представленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта;

9.7.Заказчик (при условии согласования с главным распорядителем бюджетных средств – администрацией Красногвардейского района Санкт-Петербурга) вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта с предварительным уведомлением Поставщика в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования Контракта.

9.8. Настоящий Контракт так же может быть расторгнут по соглашению Сторон (при условии согласования с главным распорядителем бюджетных средств – администрацией Красногвардейского района Санкт-Петербурга) или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.8.1. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку в размере 30% (тридцати) от суммы непоставленных товаров, предусмотренных Контрактом.

9.9. Сторона, решившая отказаться от исполнения Контракта согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого срока отказа от исполнения Контракта.

 

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения споров в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, они разрешаются Сторонами путем переговоров.

11.2. В случае невозможности Сторонами разрешения спора путем проведения переговоров, он рассматривается Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.3. Все претензии по выполнению условий настоящего Контракта (Акты о нарушении этих условий) должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться контрагенту заказным письмом или факсимильной связью.

 

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

12.2. В случае изменения банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 дней до предполагаемых событий.

12.3. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.4. В случае расторжения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту, Заказчик в праве заключить контракт с другим Поставщиком

12.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

12.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим Гражданским Законодательством Российской Федерации.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Приложение №1 «Ассортимент, количество и цена Товара (Спецификация)»

Приложение является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

 

 

ЗАДАНИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ ГОС. КОНТРАКТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Раздел образовательные ресурсы кафедры Информационного права и правоведения

УТВЕРЖДАЮ Главный врач   _________ В.А.Романенко   «_22_» ___апреля_ 2013 г.

 

 

ТОМ 3

документациИ об ОТКРЫТОМ аукционе

В электронной форме